Цвет:
Ц
Ц
Шрифт:
A
A
A
Интервал:
строчный:
1.7
2
символьный:
1
2
Изображения:
ВКЛ
ВЫКЛ
Ч/Б
X
Внесение изменений в государственный контракт по поставке товара с улучшенными характеристиками не освобождает поставщика от соблюдения установленного контрактом срока поставки.

Поставщиком при исполнении государственного контракта допущены несоответствия поставленного товара техническому заданию, и вследствие замены поставленного товара на товар, соответствующий условиям контракта, допущена просрочка поставки товара.

Решением арбитражного суда по делу от 22.10.2018 удовлетворено требование заказчика о взыскании неустойки за просрочку поставки товара.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.01.2019 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Информация о движении дела №А74-5539/2018 может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Хакасия http://khakasia.arbitr.ru, а также информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/)».