Нарушение встречного обязательства по выплате аванса освобождает поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки товара.

Общество обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение обязательства  по поставке товара.

Ответчик просил применить положения статей 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, полагал, что нарушение сроков выплаты аванса освобождает поставщика от ответственности за нарушение срока поставки товара в пределах срока просрочки кредитора.

Суд в указанной части признал обоснованными доводы ответчика, указал, что в случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар принимаются правила, предусмотренные статьей 328, пунктом 2 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым такое нарушение встречного обязательства освобождает поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки товара в пределах срока просрочки покупателя.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Информация о движении дела № А74-7018/2024 может быть получена в общедоступной информационной системе «Картотека арбитражных дел».

Опубликовано: 04.06.2025 07:30 Обновлено: 04.06.2025 07:30