Расторжение государственного контракта в связи с нарушением подрядчиком существенных условий

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 28.05.2025 по делу № А74-5486/2024, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 09.09.2025, удовлетворено требование о расторжении государственного контракта.

Суды пришли к выводу, что задержка подрядчиком возобновления работ в мае-июне 2024 года после отпадения обстоятельств (неблагоприятных погодных условий), вызвавших приостановление выполнения работ по акту от 08.12.2023, составила более чем 10 дней по причинам, не зависящим от заказчика.

Суд апелляционной инстанции указал, что поскольку по результатам рассмотрения иного дела отказ заказчика от исполнения контракта признан недействительным, договор на момент обращения с настоящим иском не являлся расторгнутым или прекращенным.

Вопреки доводам ответчика, сам факт указания в контракте на срок окончания его действия не свидетельствует о прекращении обязательств сторон после указанной даты с учетом также положений пункта 21.7. контракта о том, что контракт действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

Информация о движении дела № А74-5486/2024 может быть получена в общедоступной информационной системе «Картотека арбитражных дел».

Опубликовано: 20.10.2025 09:30 Обновлено: 20.10.2025 09:30