При отсутствии достаточных доказательств, подтверждающих наличие существенных и неустранимых недостатков результата работ, работы подлежат оплате

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 01.11.2025, оставленным без изменения Третьим арбитражным апелляционным судом, частично удовлетворен первоначальный иск индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению о взыскании задолженности и неустойки по контракту на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия. В удовлетворении встречного иска о взыскании штрафа за некачественное выполнение работ отказано.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные сторонами доказательства, арбитражный суд пришел к выводу о том, что ответчиком по первоначальному иску (истцом по встречному иску) не представлено достаточных доказательств, подтверждающих наличие существенных и неустранимых недостатков результата работ. 

Заказчик не представил суду доказательств отсутствия для него потребительской ценности работ, невозможности использования уложенного подрядчиком асфальтобетонного покрытия, принятия разумных мер к устранению допущенных, по его мнению, нарушений. 

Муниципальным контрактом предусмотрены гарантийные обязательства подрядчика и установлен гарантийный срок на работы – 36 месяцев с момента приемки работ.

Между тем требования в порядке статьи 722 либо пункта 1 статьи 723 ГК РФ заказчиком не заявлялись, более того, в рамках рассмотрения настоящего дела заказчик отказался от встречного иска в части требований об устранении недостатков выполненных работ. Заказчик не представил сведений о характере, местоположении выявленных недостатков, а также доказательств возникновения дефектов дорожного покрытия.

Результат выполненных предпринимателем работы эксплуатируется с 2023 года, имеет потребительскую ценность, наличие неустранимых существенных недостатков результата работ в ходе судебного разбирательства не установлено.

При таких обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отказа заказчика от исполнения контракта.

Информация о движении дела № А74-9979/2023 может быть получена в общедоступной информационной системе «Картотека арбитражных дел».

Опубликовано: 06.04.2026 12:54 Обновлено: 06.04.2026 12:54